ДОГОВОР на техническое обслуживание № ___________

г. Москва                                                                                                                                                                                                              «   » ____________ 2022 г.

ООО «ХХХХ», в лице генерального директора ХХХХ, действующего на основании ХХХХ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Деловой Нео», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Забловского Евгения Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание оборудования перечень и местоположение которого указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Договор на техническое обслуживание заключен сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

1.3. Техническое обслуживание включает в себя плановые регламентные работы в соответствии с сервисным периодом, указанном в Приложении №1, работы по замене запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации оборудования, на основании вызовов, поступивших от «Заказчика».

1.4. Запчасти, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы в стоимость Договора не входят и приобретаются «Заказчиком» отдельно.

1.5. Замена расходных материалов и ежедневные профилактические работы проводятся «Заказчиком» самостоятельно в соответствии с руководством для пользователя.

 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Заказчик» эксплуатирует оборудование в соответствии с руководством для пользователя.

2.2. Все работы по настоящему Договору производятся по рабочим дням (в соответствии с действующим законодательством)в период между 10:00 и 18:00,в согласованное с «Заказчиком» время.

2.3. «Исполнитель» производит качественное техническое обслуживание в соответствии со стандартами производителя.

2.4. Обслуживание производится сертифицированными техническими специалистами «Исполнителя».

2.5. «Заказчик» своевременно информирует «Исполнителя» обо всех неисправностях, возникающих в процессе эксплуатации оборудования. Время реагирования на вызов составляет не более 8 (восьми) рабочих часов с момента регистрации заявки диспетчером сервисного центра «Исполнителя» по телефонам +7 (495) 260-16-46, 8 (800) 500-16-46.

2.6. Работы по устранению неисправностей, связанных с невыполнением п.п. 2.1., демонтаж и монтаж оборудования по просьбе «Заказчика», а также работы, которые осуществляются вне рабочего времени по просьбе «Заказчика», в Договор не входят и оплачиваются согласно дополнительно выставленным «Исполнителем» счетам.

2.7. «Заказчик» принимает меры для беспрепятственного доступа сервисных инженеров к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Приёмка работ осуществляется на площадях «Заказчика».

3.2. Работы, проводимые «Исполнителем», оформляются актом с отражением показаний счетчика отпечатков, проделанной работы и отметкой об устранении неисправности.

 4. РАЗМЕР ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Стоимость технического обслуживания оборудования по настоящему Договору приведена в Приложении №1.

4.2. «Заказчик» производит авансовую поквартальную оплату на основании выставленного «Исполнителем» счёта. Оплата производится в течение 5-ти банковских дней с момента получения счёта. В конце квартала Стороны подписывают акт выполненных работ.

 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. На техническое обслуживание принимается оборудование в технически исправном состоянии.

5.2. Если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении настоящего Договора, то договор считается автоматически продлённым на каждый следующий календарный год.

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе «Исполнителя», «Исполнитель» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до расторжения обязан уведомить об этом «Заказчика» с указанием причин расторжения.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до расторжения обязан уведомить об этом «Исполнителя» с указанием причин расторжения. При этом « Заказчик» обязан оплатить все фактически выполненные работы.

5.5. Данный Договор составлен на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр находится у «Заказчика», другой у « Исполнителя», каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.

5.6. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и вступают в силу после их подписания Сторонами. Все вновь подписанные Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, изменение действующего законодательства, принятие государственными органами актов, препятствующих исполнению обязательств Сторонами, и все другие события, которые ТПП РФ или судом будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обязательства форс-мажора, не известит другую Сторону об их наступлении в десятидневный срок, она теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

6.2. Стороны примут все меры к разрешению возникающих споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Деловой Нео» Адрес: 127521, Москва г, Марьиной Рощи 8-й проезд, дом № 30, строение 2, помещение VII, комната 7, этаж 2. Тел: +7 (495) 260-16-46, 8 (800) 500-16-46 ИНН 9715386461 КПП 771501001 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" р/с 40702810401500071658 к/с 30101810845250000999 БИК 044525999 ОКПО 44864954 ОГРН 1207700242793

                                                                  

                       ___________________/ ___________/               __________________ /Забловский Е.И./           

             М.П.                                                                         М.П.

Приложение № 1

К Договору №ХХХ

от «ХХ» ХХХ 2022 г.

Перечень оборудования подлежащего обслуживанию

№	Оборудование	Местоположение	Сервисный период	Стоимость, в мес
1	Наименование 1	ул. ххх дом хх	Один раз в месяц	От 2400₽ до 10000₽ в зависимости от модели
2	Наименование 2	ул. ххх дом хх	Один раз в месяц	От 2400₽ до 10000₽ в зависимости от модели
3	…
Итого в месяц				ХХХ ₽.

хххх рублей в месяц, в том числе НДС 20% хххх рублей.

ЗАКАЗЧИК ООО «ХХХ» _______________________ХХХ м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Деловой Нео» _______________________Забловский Е.И. м.п.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________

г. Москва                                                                                                                                                                                                              «   » ____________ 2022 г.

ООО "ХХХ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора XXX, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Деловой Нео», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Забловского Евгения Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар, на условиях, указанных в спецификации, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в дальнейшем «Товар».

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена, стоимость Товара, сроки и порядок оплаты определяются в соответствии с согласованной Сторонами спецификацией.

2.2. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации к настоящему Договору.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Датой поставки Товара считается дата подписания универсального передаточного документа (УПД), оформляемого при передаче Товара Покупателю, либо дата передачи Товара в транспортную компанию в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации.

3.2. При поставке Товара Покупатель принимает во внимание габариты и потребляемую мощность Товара, если они отдельно указываются в спецификации.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. При подписании универсального передаточного документа должна быть проверена целостность упаковки Товара и все обнаруженные дефекты и замечания должны быть отражены в УПД. Не указанные претензии в универсальном передаточном документе приниматься не будут.

5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует условиям настоящего Договора.

5.2. В случае поставки оборудования, предоставляется гарантия, специально указанная в спецификации к настоящему Договору.

5.3. Поставщик не предоставляет гарантию на срок службы расходных материалов. Под расходными материалами понимается: тонер, тонер-картридж, носитель (девелопер), фоторецептор (фотобарабаны), копи- и принт-картриджи, блоки формирования изображения, ленты и ролики переноса изображения и фильтры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения срока поставки, в соответствии с согласованной спецификацией по настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости своевременно непоставленной продукции, за каждый рабочий день просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, но не более 20% от полной стоимости всей партии Товара.

6.2. В случае нарушения срока оплаты, в соответствии с согласованной спецификацией по настоящему Договору, Поставщик вправе взыскать с Продавца штраф в размере 0,1% стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки до фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, но не более 20% от полной стоимости всей партии Товара, в соответствии с согласованной спецификацией по настоящему Договору.

6.3. Сторона не несет ответственности по Договору, если докажет, что выполнение его условий невозможно в силу непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств (форс-мажор), находящихся вне контроля Стороны.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, Стороны имеют намерения решать путем переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК: ООО «Деловой Нео» Адрес: 127521, Москва г, Марьиной Рощи 8-й проезд, дом № 30, строение 2, помещение VII, комната 7, этаж 2. Тел: +7 (495) 260-16-46, 8 (800) 500-16-46 ИНН 9715386461 КПП 771501001 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" р/с 40702810401500071658 к/с 30101810845250000999 БИК 044525999 ОКПО 44864954 ОГРН 1207700242793

                                                                    

       

                ___________________/ ___________/               __________________ /Забловский Е.И./

            М.П.                                                                         М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от «___» __________ 2022 г.

к договору поставки № _____ от «___» __________ 2022 г.

ООО "ХХХ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора XXX, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Деловой Нео», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Забловского Евгения Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о поставке следующей партии Товара:

1. Ассортимент, количество и стоимость Товара.

№ п/п	Наименование товара	Артикул	Кол-во	Ед.	Цена за ед. (руб.)	Стоимость, (руб.)
1
2
Итого:

Общая стоимость составляет ________ руб. (_________), в том числе НДС 20%: _______ руб. (___________).

1. Оплата Товара производится согласно следующему графику платежей:
   1. 100% предоплата в течение ___ (___) дней с момента выставления счета Поставщиком в адрес Покупателя.
2. Срок поставки Товара: ___ (___) дней с момента получения денежных средств Поставщиком.
3. Адрес доставки Товара: _____________________
4. Гарантийный период составляет срок, предусмотренный производителем на данный товар.

                ___________________/ ___________/               __________________ /Забловский Е.И./

            М.П.                                                                         М.П.